Notre modèle de contrat de fabrication est indispensable pour encadrer la relation entre fabricant et maitre d’ouvrage. Rédigé par des juristes, ce document est parfait pour fixer les obligations des parties et éviter les erreurs.
Démarrer un nouveau projet de fabrication peut être une tâche complex 🧠. Il y a beaucoup de choses à considérer, de la conception du produit à la sélection du fabricant, en passant par la négociation du contrat de fabrication.
Pour vous assurer que tout se passe bien, il est essentiel de disposer d'un contrat de fabrication solide.
Notre modèle de contrat de fabrication est conçu pour vous aider à démarrer sur de bonnes bases. Il a été rédigé par des juristes experts et couvre tous les aspects importants d'un contrat de fabrication, notamment :
Vous trouverez sur cette page un guide juridique pour vous aider à comprendre et à personnaliser votre contrat de fabrication ! Et souvenez vous, notre équipe est toujours à portée de main pour vous aider avec vos contrats.
Le contrat de fabrication est un accord dans lequel le fabricant s'engage à produire un bien spécifique pour le compte d'un maître d'ouvrage, aussi appelé donneur d'ordre.
Bien que cet accord puisse être établi oralement, il est fortement recommandé de le formaliser par écrit, afin de prévenir toute difficulté future relative à la preuve des obligations de chaque partie.
Il peut être établi oralement ou par écrit.
Toutefois, il est recommandé de l’établir par écrit pour éviter tout problème de preuve.
Le maître d’ouvrage verse en contrepartie une rémunération.
Ce contrat est soumis aux dispositions des articles 1787 et suivants du Code civil.
Le ou les biens objets de la fabrication sont décrits précisément dans le contrat.
Avant de conclure un contrat de fabrication, une estimation des coûts est souvent réalisée afin de déterminer les dépenses qui seront engagées. Cette étape permet de fixer une rémunération appropriée pour le fabricant et d'assurer que les finances du maître d'ouvrage sont adéquatement gérées.
Vous souhaitez conclure un contrat de fabrication ? Ne cherchez pas plus loin.
Chez QIIRO, nous vous proposons notre modèle de contrat de fabrication (format WORD), rédigé par des juristes, pour vous aider à structurer et sécuriser votre relation d'affaires. Téléchargez-le dès maintenant pour garantir une collaboration fluide et efficace.
Vous devez fabriquer des biens précis pour un client ?
Le modèle contrat de fabrication est ce qu’il vous faut.
Grâce à ce contrat, vous vous protégez juridiquement face à votre cocontractant.
Devant contenir les détails précis des biens à réaliser, le contrat de fabrication permet d’arrêter les besoins des parties au contrat afin de les satisfaire.
Un contrat vous permet aussi d’anticiper un éventuel conflit : vous pourrez faire valoir ce document à titre de preuve devant une juridiction.
Téléchargez maintenant notre modèle contrat de fabrication QIIRO (format WORD).
Il doit contenir certaines mentions obligatoires (à peine de nullité), listées ci-après :
Le fabricant à plusieurs obligations :
La fabrication du bien contractuel : le contrat oblige le fabricant à concevoir le bien conformément aux règles et usages de la profession, avec les moyens matériels et le personnel le plus adaptés. Il doit assumer en outre les charges occasionnées par la conception du bien ;
L’information du maître d’ouvrage : le fabricant devra informer le maître de l’ouvrage de toutes les difficultés qu’il rencontre. Le contrat peut prévoir les modalités de transmission de l’information (lettre recommandée avec accusé de réception), le délai et la possibilité pour le maître de l’ouvrage d’inspecter et de contrôler l’exécution de la tâche.
La garantie contractuelle : c’est l’obligation pour le fabricant de garantir le bien contractuel contre tout défaut, vice de matière et vice de fabrication durant une certaine période qui suit la réalisation dudit bien. Elle comprend une obligation de dépannage en cas de problème ainsi que la partie qui devra couvrir les frais de réparation (généralement à la charge exclusive du fabricant). La convention doit prévoir le type de dommage qui sera couvert (dommage dû à un accident, au mauvais entretien ou à un mauvais matériel utilisé). Certains dommages, tels ceux dû à une cause extérieure au contrat, ou à un cas de force majeure, sont exclus de cette garantie. Le fait pour le maître d’ouvrage d’opérer une modification sur le bien peut mettre fin à la garantie ;
La responsabilité en cas de contrefaçon : il faut prévoir qui assumera la responsabilité en cas de contrefaçon ou d’autres atteintes aux droits des tiers. Elle reposera généralement sur la tête du fabricant afin de protéger le maître d’ouvrage, qui pourra réclamer une indemnisation au concepteur en cas de dommage subi ;
L’assurance : le contrat prévoit une obligation pour le fabricant d’assurer son activité contre tous risques encourus (incendie, explosion, dégâts des eaux, etc.) ;
Confidentialité : le fabricant ne peut divulguer au tiers, durant l’exécution et après la fin du contrat, la moindre information relative à l’activité du maître de l’ouvrage ni aux procédés et formules qui lui auraient été communiqués par ce dernier ;
Transmission et sous-traitance : la convention prévoit l’interdiction pour le fabricant de céder, faire l’apport ou sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui sont confiés sans l’accord écrit et préalable du maître de l’ouvrage ;
La rémunération : en contrepartie des obligations du fabricant, le maître de l’ouvrage doit verser le prix convenu, selon les échéances et modalités prévues dans la convention. À défaut, il engage sa responsabilité contractuelle et s’expose à des dommages et intérêts ;
S’abstenir de nuire à l’exécution des prestations par le fabricant : le maître de l’ouvrage doit s’abstenir de tout comportement qui nuirait à l’exécution par le fabricant de ses obligations ;
Devoir de collaboration : conséquence de l’obligation de bonne foi, le maître de l’ouvrage ne doit pas s’immiscer dans les travaux du fabricant
La réception des travaux : le maître de l’ouvrage doit recevoir l’ouvrage à son achèvement, et reconnaître que l’exécution est conforme à ce qui était convenu ;
La prévention des risques : la maître de l’ouvrage doit souscrire une assurance de responsabilité civile décennale afin de garantir la solidité de l’ouvrage, couvrir les risques encourus au cours du chantier et les dommages causés par des vices de construction. La réception peut se faire en plusieurs fois, et le maître d’ouvrage peut émettre des réserves sur la conformité de l’ouvrage. La réception se formalise généralement par un procès-verbal, et met fin au contrat liant le maître d’ouvrage au fabricant. Elle entraîne généralement un transfert de propriété et avec lui, un transfert des risques liés à la chose. Elle libère le fabricant des risques apparents liés à la chose.
✍️ Bon à savoir : le défaut d’assurance pour un maître d’ouvrage engage sa responsabilité pénale et l’expose à 6 mois d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Le contrat de fabrication peut être résilié en cours d’existence pour diverses raisons.
Le contrat peut notamment être résilié en raison de l'inexécution par l'une des parties de ses obligations. Si l’une des parties n’exécute pas les obligations demandées, l'autre partie peut en effet demander la résiliation du contrat.
Le contrat peut également prendre fin par le décès de l'entrepreneur (le fabricant).
La force majeure justifie également la résiliation du contrat. Pour qu'un évènement soit considéré comme un cas de force majeure, il doit être imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties.
Selon l'article 1794 du Code civil, le maître d'ouvrage peut également résilier "par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise".
Téléchargez maintenant notre modèle contrat de fabrication QIIRO (format WORD).
Pourtant, l'aide de QIIRO ne se limite pas à ce modèle de contrat de fabrication !
Si vous éprouvez des difficultés lors de l'adaptation de votre document à vos besoins spécifiques, l'équipe d'experts QIIRO est à votre écoute. Que vous requériez des informations supplémentaires, des explications approfondies ou un soutien sur-mesure, nos conseillers juridiques dédiés sont prêts à intervenir.
Chez QiiRO, vous pouvez nous contacter via chat 💬, e-mail 📩, ou téléphone 📞. Peu importe vos préférences ou contraintes, nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos interrogations et vous guider dans votre parcours entrepreneurial.
Alors, pourquoi attendre ? Avec QIIRO à vos côtés, vous détenez tous les atouts pour concrétiser votre projet d'entreprise. Embarquez dans l'aventure avec nous et regardez votre entreprise s'épanouir 🚀.
